工程施工合同

时间:2023-05-16 05:31:48
2022年工程施工合同

2022年工程施工合同

在人们愈发重视契约的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编帮大家整理的2022年工程施工合同,希望对大家有所帮助。

2022年工程施工合同1

甲方: (以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 豪庭房屋维修事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称: 豪庭房屋维修工程。

2、工程地点: 市 区 路 号。

3、工程范围:本工程涵盖 豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程,具体内容见附件:甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。

4、合同工期:开工日200 年 月 日,竣工日200 年 月 日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

二、工程服务形式

包工、包料、包工期、包质量。

三、结算方式

甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,甲、乙双方依据 ……此处隐藏20653个字……决。

第四条:付款方式

工程项目结束并甲方验收合格,由乙方提供工程费用的普通增值税发票后,予以支付全款给乙方。

第五条:工程工期

1、由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

2、在施工中,因工程质量问题,双方意见不一而造成的停工,工期应作相应顺延。

第六条:工程验收

乙方通知甲方进行竣工验收后,甲方应在30天内验收,工程验收完成后30天时间内保证工程项目中位置不脱落、开裂等(人为原因造成除外)。如验收不合格,已方应负责无偿返工。

第七条:违约责任

协议生效后,在协议履行期间,擅自解除协议方,应按工程总造价的5%作为违约金给对方,因擅自解除协议,使对方造成的实际损失超过违约金的,应照实赔偿。如因甲方原因影响乙方施工耽误工期的应按工程总造价的5%作为违约金给乙方。

第八条:争议解决

1、本协议履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,若协商、调解解决不一致时,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

第九条:协议生效

1、本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

4、协议履行完后自动终止。

甲方(业主):乙方:

签字代表:签字代表:

签约日期:________年________月________日

签约日期:________年________月________日

《2022年工程施工合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式